| Nº | ASUNTO | VER |
| 200 | DESIGNAR, el Comité de Selección a cargo del proceso de selección por Adjudicación Simplificada para la Contratación del Servicio de Mensajería para las Gerencias, Subgerencias y Direcciones Regionales del gobierno Regional de Ica, por el período de 12 meses ... |  |
| 199 | Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don VICTOR HUGO YUPANQUI ALTAMIRANO, contra la Carta de la Oficina de Recursos Humanos (Ahora Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos) de fecha 31 de marzo 2015 ... | |
| 198 | APROBAR, en vía de regularización la baja de un bien mueble de propiedad del Gobierno Regional de Ica, por la causal de Pérdida, cuya descripción y valorización se detalla en cuadro siguiente ... | |
| 197 | DECLARAR LA BAJA de los bienes muebles de propiedad del Gobierno Regional Ica, por causal de Obsolescencia Técnica y Mantenimiento o Repración Onerosa de Dos (02) escritorios de metal con código patrimoniales ... | |
| 196 | RECONFORMAR el Comité de Selección que tendrá a su cargo la organización, conducción y ejecución del proceso de selección por Adjudicación Simplificada para la Continuidad de la Contratación de Supervisión del proyecto ... | |
| 195 | HABILITAR, FONDOS POR ENCARGO INTERNO Y DESIGNAR, a nombre del Sr. Luis Antonio hernández Ramírez, por el importe de S/. 4,270.00 Soles para los gastos de Pasajes Aéreos Nacionales ... | |
| 194 | ACEPTAR el Apoyo Institucional de los Dos (02) Volquete de 15M3, (01) Volquete Marca: Volvo, Modelo: NL-10 PTO IC, N de Chasis |
|
| 193 | APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 10 de octubre de 2016, que detalla a los titulares y suplentes para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora Nº 0813 ... |
|
| 192 | DECLARAR la Baja Definitiva por Causal de Fallecimiento del Ing. NICASIO HERMINIO PILLOHUAMAN FLORES de los siguientes bienes ... | |
| 191 | APROBAR la Décima Sexta Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Ica, en el presente Año Fiscal 2016 por las diversas Fuentes de Financiamiento, para excluir los siguientes procesos de selección ... | |
| 190 | RECONFORMAR el Comité de Selección que tendrá a su cargo la organización, conducción y ejecución del proceso de selección por Adjudicación Simplificada Nº 002-2016-GORE-ICA para la Contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento del Centro de Servicios Sub Regional Chincha ... | |
| 189 | CONFORMAR LA COMISION PARA IDENTIFICAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS LIVIANOS, la misma que estará integrada por los siguientes miembros ... | |
| 188 | APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 27 de setiembre de 2016, que detalla a los titulares y suplentes para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora Nº 1014 - Hospital San José de Chincha | |
| 187 | DESIGNAR el Comité de Selección a cargo del procedimiento de Selección por Licitación Pública para la Contratación de Ejecución de los Proyectos: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS I.E. DE LA PROVINCIA DE CHINCHA ... | |
| 186 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don PEDRO ANTONIO CHACALIAZA MORON, contra la nota Nº 222-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos, la misma que se confirma en todos sus extremos ... | |
| 185 | Rectificar el error material en la Resolución Gerencial Regional Nº 175-2016-GORE-ICA/GRAF de fecha 23 de setiembre de 2016, en su Art. 1º de la específica 2.3.2.6.1.3 ... | |
| 184 | APROBAR la Décima Quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Ica, en el presente Año Fiscal 2016 incluyendo el siguiente procedimiento de selección por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle ... | |
| 183 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por doña DARIA BERTHA SALAZAR BERNALES, contra la Nota Nº 255-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... | |
| 182 | Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don RAY MILTON ZARATE PEREZ, contra el Oficio Nº 340-2015-GORE-ICA-ORA/ORH de fecha 05 de agosto de 2015, de la Oficina de Recursos Humanos (Ahora Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos) la misma que se confirma ... | |
| 181 | HABILITAR, FONDOS POR ENCARGO INTERNO, a nombre del Abog. Héctor Grimaldo Jorge León, por el importe de S/. 5,525.00 Soles, para los pagos de derecho de trámite, copias literales actualizadas, búsqueda catastral, constancia de zonificación y vías ... | |
| 180 | Declarar PROCEDENTE la solicitud de ampliación de Plazo Nº 04 del Contrato de Ejecución de Obra Nº 027-2012-GORE ICA, del CONSORCIO AGUAS DE ICA, sobre el plazo de ejecucion de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Ica, Provincia de Ica" ... |
|
| 179 | RECONFORMAR el Comité de Selección que tendrá a su cargo la organización, conducción y ejecución del proceso de selección por adjudicación Simplificada para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo del nivel Inicial en el Marco de la Ampliación de Cobertura del PELA ... | |
| 178 | DESIGNAR el Comité de Selección a cargo del proceso de selección por Adjudicación Simplificada para la Contratación del Servicio de Mano de Obra; para la Actividad de Emergencia denominada "Instalación de Empalme de Red de Desague para la Evaluación Provisional de Aguas Residuales a la PTAR ... | |
| 177 | DESIGNAR el Comité de Selección a cargo del proceso de Selección por Adjudicación Simplificada para la Contratación de Adquisición de Materiales de Construcción Artículos de Ferretería, Tuberías y Accesorios; para la Actividad de Emergencia ... | |
| 176 | DESIGNAR el Comité de Selección a cargo del proceso de selección por Adjudicación Simplificada para la Contratación del Servicio de Alquiler de Maquinaria; para la Actividad de Emergencia Denominada "Instalación de Empalme de Red de Desague para la Evacuación Provisional de Aguas Residuales ... | |
| 175 | HABILITAR, FONDOS POR ENCARGO INTERNO, a nombre del Ing. Miguel Angel Hidalgo Reyez, por el importe de S/. 1,395.00 Soles, para los pagos de los gastos notariales, en el rubro y monto que se detalla a continuación ... | |
| 174 | Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don JORGE LUIS CORDOVA PRIVAT, contra el Memorando Nº 381-2016-GORE-ICA-GRAF/SGRH de fecha 16 de agosto de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... | |
| 173 | AUTORIZAR en la modalidad de Afectación en Uso de Un (01) Volquete Marca: Volvo, Modelo: NL-10 PTO IC, Nº de Chasis: 9BVN2B2DJWJ201510, Nº de Motor ... | |
| 172 | APROBAR la Ampliación de Plazo por la modalidad de Afectación en Uso de un Tractor Bulldozer, Marca: Komatsu, Modelo ... | |
| 171 | APROBAR la Décima Cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Ica, en el presente Año Fiscal 2016, incluyendo los siguientes procedimientos de selección por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados ... | |
| 170 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por doña NERY MATILDE PARRA AYBAR, contra la Nota Nº 245-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016 |
|
| 169 | Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don HUGO GOMEZ MEJIA, contra la Resolución Directoral Nº 0089-2015-GORE-ICA/ORH de fecha 03 de julio de 2015, la misma que se confirma en todos sus extremos ... |
|
| 168 |
DESIGNAR el Comité de Selección a cargo del procedimiento de Selección por Concurso Público para la Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para los Locales del Gobierno Regional, Fiscal 2016 ... |
|
| 167 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don NESTOR ABEL CARO MOLINA, contra la Nota Nº 262-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 166 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por doña ADRIANA YONE AGUIRRE SANCHEZ, contra la Nota Nº 220-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 165 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por doña ELVA MEDARDA BUENDIA FELIPA, contra la Nota Nº 266-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 164 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don SANTOS VICTOR RAUL RIVERA BRUN, contra la Nota Nº 263-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016 de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 163 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelacio´n interpuesto por don HUGO RAUL ESPINOZA VASQUEZ, contra la Nota Nº 224-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016 de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 162 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don JULIO GENARO RODRIGUEZ APARCANA, contra la Nota Nº 239-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 161 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don LUIS ERNESTO ARCOS LEVANO, contra la nota Nº 261-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 160 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don LUIS ANTONIO CABRERA ESCATE contra la Nota Nº 254-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 159 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don LEONCIO SOLIZ QUIROZ, contra la Nota Nº 256-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 158 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por doña VIRGINIA VICTORIA JHONG VDA DE MEJIA, contra la Nota Nº 218-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 157 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don HOOVER RAFAEL BONIFAZ HERNANDEZ contra la Nota Nº 231-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio del 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos ... |
|
| 156 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don LUCIO EZEQUIEL SALGADO DIAZ, contra la Nota Nº 240-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 20176, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 155 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don CARLOS AGUSTIN GARCIA TORRES, contra la Nota Nº 232-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 154 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por doña ROSA MERCEDES AQUIJE AQUIJE, contra la Nota Nº 236-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 153 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por doña ISABEL ROSARIO HERNANDEZ DONAYRE, contra la Nota Nº 249-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 152 | APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 18 de agosto de 2016, que detalla a los titulares y syuplentes para el manejo de las cuentas bacarias de la Unidad Ejecutora Nº 1389 - Unidad de Gestión Educativa Local de Pisco, el mismo que ... | |
| 151 | Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 04, del contrato de ejecución de obra Nº 007-2016-GORE-ICA del CONSORCIO CRUZ VERDE, sobre el plazo de ejecución de obra "Construcción de Defensa Marítima sector Cruz Verde Distrito de Tambo de Mora, Provincia de Chincha - Región Ica ... | |
| 150 | AUTORIZAR a la Subgerencia de Gestión Financiera la Apertura del Fondo para Pagos en Efectivo para la Sede Central por la Suma de (S/. 19,420.00) | |
| 149 | DEJAR SIN EFECTO el acápite VI DE LA EJECUCION de la Directiva Regional Nº 002-2014-GORE-ICA/PR-ORDAM-OTE que aprueba la Directiva NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA EN EL GOBIERNO REGIONAL ... |
|
| 148 | APROBAR la Decima TErcera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Ica, en el presente AñoFiscal 2016 por el Tipo de Procedimiento de Selección | |
| 147 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don ANTONIO CONSTANTINO TRIGOSO DELGADO contra la Nota Nº 219-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... | |
| 146 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don JUAN MANUEL LOPEZ GOMEZ contra la Nota Nº 237-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... | |
| 145 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don WALTER ABAD CONTGRERAS FERNANDEZ contra la Nota Nº 252-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... | |
| 144 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don SERGIO WILFREDO CATACORA AGUILAR contra la Nota Nº 247-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... | |
| 143 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don RAMON HUMBERTO SILVA MARTINEZ contra la Nota Nº 241-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... | |
| 142 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por doña MARIA DEL CARMEN GONZALES MATIENZO, contra la Nota Nº 233-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 141 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por doña DEYSA ANGELICA AGUILAR SANCHEZ, contra la Nota Nº 227-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016 ... |
|
| 140 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don SAMUEL JORGE WONG VICUÑA, contra la Nota Nº 217-2016-GORE-ICA-GRAF/SGRH de fecha 20 de julio de 2016, la misma que se confirma en todos sus extremos ... |
|
| 139 | Declarar IMPROCE3DENTE el recurso de apelación interpuesto por don EDUARDO JESUS MENDOZA LAYNEZ, contra la nota Nº 230-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016 ... |
|
| 138 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don PANFILO PAULINO CARDENAS ONCEBAY contra la Nota Nº 234-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos, la misma que se confirma en todos sus extremos ... |
|
| 137 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don BENITO ALVA ALVA, contra la Nota Nº 221-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 136 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don GREGHORIO RIGOBERTO HUAMAN TOLEDO, contra la Nota Nº 246-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016 ... |
|
| 135 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don DANIEL ELEUTERIO TREJO SERVELLON, contra la Nota Nº 223-2016-GORE-ICA-GRAF/SGRH de fecha 20 de julio de 2016, la misma que se confirma en todos sus extremos ... |
|
| 134 | Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por doña ROSA AMELIA PINEDA DE CHANG, contra la Nota Nº 225-2016-GORE-ICA/GRAF-SGRH de fecha 20 de julio de 2016, de la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos ... |
|
| 133 | AUTORIZAR a la Subgerencia de Gestión Financiera la Apertura de la Caja Chica, para el Centro de Servicio Sub Regional Chincha, por la suma de (S/. 2,000.00) DOS MIL y 00/100 Soles ... | |
| 132 | ACEPTAR el Apoyo Institucional de las Maquinarias Pesdas Volquete, marca: Volvo, Placa: XI-8011, Modelo: NL-10 PTO IC, Registro: V-068: Cargador Frontal ... | |
| 131 | AUTORIZAR se haga entrega a la Servidora MONICA MUÑOZ HIDALGO el importe de S/. 2,000.00 (Dos mil soles con 00/100) a fin de dar cumplimiento al objetivo de presente engardo y efectuar el gasto correspondiente a alimentación correspondiente a la Reunión a realizarse en la Ciudad de Ica ... | |
| 130 | DISPONER, que las unidades orgánicas competentes den cumplimiento a los términos del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre GOBIERNO REGIONAL ICA y la COMUNIDAD CAMPESINA DE SAISA Y SANTA LUCIA los que forman parte del presente acto resolutivo ... |
|
| 129 | APROBAR, la Baja y el Alta de un (01) bien mueble de propiedad del Gobierno Regional de Ica, por la causal de pérdida, cuya descripción y valorización se detalla en el Anexo Nº 03 adjunto, que forma parte integrante de la presente resolución ... | |
| 128 | Declarar IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo Nº 04 del Contrato de Ejecución de Obra Nº 006-2015-GORE-ICA, solicitada por el recurrente, sobre el plazo de ejecución de la obra "Mejoramiento del canal de irrigación Pampa de Ñoco en sector rural en los distritos de Chincha Alta, Pueblo Nuevo y ... |
|
| 127 | Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo parcial Nº 03, con causal cerrada, del Contrato de Ejecución de Obra Nº 006-2015-GORE-ICA, solicitada por el recurrente, sobre el plazo de ejecución de obra "Mejoramiento del canal de Irrigación Pampa de Ñoco en el sector rural en los distritos | |
| 126 | Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo Parcial Nº 03 del contrato de ejecución de obra Nº 007-2015-GORE-ICA, solicitada por el CONSORCIO CRUZ VERDE, sobre el plazo de ejecución de obra "Construcción de Defensa Marítima sector Cruz Verde Distrito de Tambo de Mora ... |
|
| 125 | APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 26 de agosto de 2016, que detalla a los titulares y suplentes responsables para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 0814 Dirección Regional de Agricultura ... | |
| 124 | DESIGNAR el Comité de Selección a cargo del proceso de selección por Adjudicación Simplificada para la Contratación de Servicio: "Contratación del Servicio de Telefonía Móvil para el Gobierno Regional de Ica (Sede Central - COER)" ... | |
| 123 | DESIGNAR el Comité de Selección a cargo del proceso de selección por Adjudicación Simplificada para la Contratación de Supervisión del Proyecto: "instalación del Servicio Educativo del Nivel Inicial en el Marco de Ampliación de Cobertura del PELA en EBR - Ampliación de Cobertura en el I.E.I. Nº 303 ... | |
| 122 | APROBAR la Duodécima modificación del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Ica, en el presente Año Fiscal 2016 incluyendo los siguientes procedimientos de selección por la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados ... | |
| 121 | DISPONER, que las unidades orgánicas competentes den cumplimiento a los términos del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre GOBIERNO REGIONAL ICA y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO ... |
|
| 120 | DISPONER, que las unidades orgánicas competentes den cumplimiento a los términos del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre GOBIERNO REGIONAL ICA y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUMAY los que forman parte del presente acto resolutivo ... |
|
| 119 | APROBAR el reporte de Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 11 de Agosto de 2016, que detalla a los titulares y suplentes responsables para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora Nº 1015 - Hospital de Apoyo de Nasca, el mismo que forma parte integrante ... | |
| 118 | APROBAR la Undécima modificación del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Ica, en el presente Año Fiscal 2016 por las diversas Fuentes de Financiamiento para excluir los siguientes procesos de selección ... | |
| 117 | Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el CONSORCIO PUEBLO NUEVO contra la Resolución Gerencial Regional Nº 056-2016-GORE-ICA/GRAF de fecha 29 de abril de 2016, declarando PROCEDENTE la Ampliación de Plazo parcial Nº 02 ... | |
| 116 | APROBAR la Décima modificación del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Ica, en el presente Año Fiscal 2016 incluyendo el siguiente procedimiento de selección por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias ... | |
| 115 | Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo Parcial Nº 02, del contrato de ejecución de obra Nº 007-2015-GORE-ICA, solicitada por el CONSORCIO CRUZ VERDE, sobre el plazo de ejecución de la obra "Construcción de defensa marítima sector Cruz Verde Distrito de Tambo de Mora, Provincia ... |
|
| 114 | AUTORIZAR a la Subgerencia de Gestión Financiera la apertura de la Caja Chica, para los Centros de Servicios de Pisco, Nasca y Palpa por la Suma de Seis Mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 6,000.00) con cargo a la Fuente de Financiamiento RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ... | |
| 113 | Reconocer el pago a favor del Sr. MANUEL EMILIO HUAMAN HERNANDEZ, por la suma de S/. 7,000.00 (son: siete mil con 00/100 nuevos soles), correspondiente a la cancelación de los servicios brindados y razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución | |
| 112 | Reconocer la Deuda por Ejecución de Laudo Arbitral, un monto que asciende a S/. 500,000.00 (quinientos mil quinientos con 00/100 soles), del monto total, correspondiente a la Liquidación de la Obra de la Licitación Pública Nº 001-2008-GORE-ICA ... | |
| 111 | DISPONER que las unidades orgánicas competentes den cumplimiento a los términos del Convenio marco de Cooperación interinstitucional suscrito entre GOBIERNO REGIONAL ICA y la COOPERACION ALEMANA AL DESARROLLO - GIZ ... |
|
| 110 | Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por doña GISELLA KATHERINE LUJAN CHOQUE, contra la Resolución Directoral Nº 0082-2015-GORE-ICA/ORH de fecha 01 de julio de 2015, la misma que se confirma en todos sus extremos ... |
|
| 109 | Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por doña MARIA ELANA DONAYRE GREEN, contra la Resolución Directoral Nº 0083-2015-GORE-ICA/ORH de fecha 01 de julio de 2015, la misma que se confirma en todos los extremos ... |
|
| 108 | DESIGNAR el Comité de Selección a cargo del proceso de selección por Adjudicación Simplificada para la Contratación de Bienes para la Adquisición de Mobiliario del Proyecto "Construcción y Equipamiento del Nuevo Local Institucional ... | |
| 107 | Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por doña ROSA EDITH DE LA CRUZ QUISPE, contra la Resolución Subgerencial Nº 0034-2016-GORE-ICA/ORH de fecha 02 de marzo de 2016, la misma que se confirma en todos sus extremos ... |
|
| 106 | Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por doña NERY MATILDE PARRA AYBAR, contra la Resolución Directoral Nº 0027-2015-GORE-ICA/ORH de fecha 31 de marzo de 2015, la misma que se confirma en todos sus extremos, por las razones expuestas ... |
|
| 105 | Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don GUILLERMO ADOLFO CHANG LANN, contra la Resolución Directoral Nº 0044-2015-GORE-ICA/ORH de fecha 21 de abril de 2015, la misma que se confirma en todos sus extremos, por las razones expuestas ... |
|
| 104 | Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por doña EDITH MARGARITA QUISPE DE LA CRUZ, contra la Resolución Subgerencial Nº 033-2016-GORE-ICA/ORH de fecha 02 de marzo de 2016, la misma que se confirma en todos sus extremos, por los razones expuestas ... |
|
| 103 | APROBAR la Novena Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Ica, en el presente Año Fiscal 2016 incluyendo el siguiente procedimiento de selección por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados ... | |
| 102 | DESIGNAR el Comité de Selección a cargo del proceso de selección por Adjudicación Simplificada para la Ejecución de obra: "Instalación del Servicio Educativo del Nivel Inicial en el Marco de la Ampliación de Cobertura del PELA en EBR - Ampliación de Cobertura en el I.E. Nº 303 San Antonio ... | |
| 101 | APROBAR la Octava modificación del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Ica, en el presente Año Fiscal 2016 incluyendo el siguiente procedimiento de selección por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito ... |
|
